Aviso de prorrogação de prazo n.º 175/2018
Data de publicação | 29 Janeiro 2018 |
Section | Parte L - Contratos públicos |
Órgão | Águas do Algarve, S. A. |
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO
Declaração de prorrogação de prazo de anúncio
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
NIF e designação da entidade adjudicante:
505176300 - Águas do Algarve, S. A.
Endereço: Rua do Repouso, n.º 10
Código postal: 8000 302
Localidade: Faro
Telefone: 00351 289899070
Endereço Eletrónico: geral.ada@adp.pt
2 - OBJETO DO CONTRATO
Designação do contrato: Reabilitação das EEAR de Faro e de Olhão
Descrição sucinta do objeto do contrato: A presente empreitada tem por objeto a execução das obras de reabilitação de cinco EEAR's no
Concelho de Faro, nomeadamente as EEAR do EVA, dos Bombeiros, de S. Francisco, do IPJ e das Lavadeiras,e de duas EEAR's no
Concelho Olhão, nomeadamente 11 de Março e do Mercado
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas
Valor do preço base do procedimento 3902900.00 EUR
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objeto principal
Vocabulário principal: 45232423
Valor: 3902900.00 EUR
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não
É utilizado um leilão eletrónico: Não
É adotada uma fase de negociação: Não
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
Estações Elevatórias de Águas Residuais de Faro e Olhão
País: PORTUGAL
Distrito: Faro
Concelho: Faro
Código NUTS: PT150
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Empreitadas de obras públicas
Prazo contratual de 365 dias contados nos termos do disposto no nº 1 do artigo 362º do CCP
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6 DO ARTIGO 81.º DO CCP
O Adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos de habilitação:
a) os previstos no n.º 1 artigo 81.º do CCP;
b)Declaração de titularidade de alvará, contendo as seguintes habilitações:
i.6ª subcategoria da 2ª categoria e da classe correspondente ao valor global da proposta;
ii.1ª, 2ª e 4ª subcategoria da 1ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta;
iii.1ª, 8ª, 9ª e 11ª subcategorias da 2ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na proposta;
iv.1ª, 2ª, 4ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 18ª subcategoria da 4ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na...
Para continuar a ler
PEÇA SUA AVALIAÇÃO